恶意阻挡施工

32位律师解答

• 

  刘闯

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 您好,两名群众无正当理由阻拦政府项目施工，构成民事侵权。公司可提起排除妨害、损害赔偿诉讼，主张停止阻工并索赔窝工、延期等损失，起诉时可同步申请行为保全制止妨害行为。每次阻工务必报警，留存视频、笔录、损失凭证。阻工者还可能被治安处罚；造成严重损失的，涉嫌刑事犯罪。项目其余具备施工条件部分继续推进，防止损失进一步扩大。
    展开
    收起
    2026-10-10 04:24:09
    回复
• 

  龚路明

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 阻拦人需承担民事侵权赔偿责任，赔偿停工、工期延误 损失。贵司可收集阻挠视频、误工证据，向施工地法院 提起民事诉讼，主张排除妨害、赔偿经济损失；情节严 重可报警追责。
    展开
    收起
    2026-10-10 05:06:43
    回复
• 

  张华北

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 首先民事赔偿责任，阻工行为属于故意侵害施工单位正常施工秩序的侵权行为。根据《民法典》相关规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。所有参与现场阻工的人员及背后实施教唆、组织者，应当对贵公司遭受的直接经济损失（如人工闲置费、设备租赁费）及预期利益损失（如工期延误罚款）承担连带赔偿责任 。
    展开
    收起
    2026-10-10 05:37:08
    回复
  • 匿名 服务方：
    其次，行政处罚责任。阻工行为属于扰乱企业正常生产秩序。根据《治安管理处罚法》第二十三条规定，公安机关可对首要分子及直接参与人员处以警告、罚款；情节较重的，可处五日以上十日以下拘留，并可处罚款。聚众实施该行为的，对首要分子的处罚会进一步加重 。
    展开
    收起
    2026-10-10 05:37:45
    回复
  • 匿名 服务方：
    再次，刑事责任。如果阻工人数较多、持续时间长，导致施工单位正常施工无法进行，造成严重经济损失，可能涉嫌“聚众扰乱社会秩序罪”或“破坏生产经营罪”。贵司可以要求公安机关对首要分子和积极参与者立案侦查，追究刑事责任 。
    展开
    收起
    2026-10-10 05:38:31
    回复
• 

  邹春

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 你好，如果对方长期阻挠，你们应该固定证据以后报警处理，对方可能涉嫌涉嫌寻衅滋事或者破坏生产经营罪等；先走刑事案件维权。
    展开
    收起
    2026-10-10 06:14:41
    回复
• 

  任宇飞

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 阻拦人可能承担三层责任：民事上停止侵害、排除妨碍并赔偿全部停工损失；行政上因扰乱单位秩序被拘留、罚款；若系纠集多人、长期阻挠造成严重损失，还可能构成聚众扰乱社会秩序罪。
    展开
    收起
    2026-10-10 06:19:09
    回复
  • 匿名 服务方：
    每次阻挠立即报警固定证据同时向法院申请行为保全先行止损并提起排除妨害与损害赔偿之诉。
    展开
    收起
    2026-10-10 06:21:18
    回复
• 

  陈华明

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 对方阻挠的行为涉嫌到侵权，如果公司可以证明因为对方的阻挠原因导致无法按时交付，并已经穷尽其他的救济手段，那么，就可以要求对方承担你方的所有损失。建议你公司委托律师去工程所在地的法院直接起诉。
    展开
    收起
    2026-10-10 06:33:46
    回复
• 

  李鑫

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 55″
    自动转换：然后根据你的描述，这个阻挡人的话，他有可能构成这个明显知识啊，你可以呃掌握相关的证据，立即报警来进行处理啊，这是新式方面的名字方面的话，他应当丞承担这个攻击延误啊，如果是她的原因，构成了侵权造成的工期延误，那么工期延误的这个赔偿总是可以要求他来赔偿你公司应该怎么样起诉啊你公司提出的话？这个就是平行律师啊，收集相关的资料进行这个诉讼的一个策略的一个筹码啊，这个不是说三两句就能够解释的清楚啊，建议还是进行进行专项的研究哦，希望能帮到你。
    展开
    收起
    2026-10-10 06:34:16
    回复
• 

  毕姚胜

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 为什么不报警呢？非要阻挡呢直接报警，由公安机关处理，这样速度快效率大，执行力强。建议还是报警处理，由警察处理，这样速度快。
    展开
    收起
    2026-10-10 06:35:52
    回复
• 

  崔常山

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 解答 一、阻拦群众要承担的责任 1. 民事责任：无正当理由阻挠施工属于侵权。你们可以起诉要求对方停止阻挠施工、赔偿停工带来的经济损失（窝工费、工期延误损失等）。 2. 行政/刑事责任：现场阻拦，可直接报警。情节较重的，警方可治安拘留；如果聚众扰乱施工秩序，严重的还可能触犯刑法。 二、起诉怎么做 1. 固定证据：保存视频、照片、报警回执、施工日志、停工损失凭证（合同、票据），证明对方阻拦、以及你们的损失金额。 2. 立案起诉：向工程所在地法院提起财产损害/排除妨害民事诉讼，诉讼请求写：①判令被告停止阻碍施工；②赔偿停工造成的各项经济损失。 3. 紧急措施：起诉同时可申请行为保全，请求法院裁定禁止对方继续阻拦施工，尽快恢复开工。 三、实操提醒 优先报警留证；行为保全能快速解决现场阻工问题；工期顺延产生的损失，都可以向侵权人主张赔偿。
    展开
    收起
    2026-10-10 06:41:25
    回复
• 

  王宝珊

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 该二人非法干扰工程作业，侵害施工方合法权益。公司可向法院起诉主张排除妨碍并索赔停工损失，同步申请行为保全制止滋扰。每次阻工现场取证并报警备案。项目可分段推进，减少停工带来的扩大损失，视情节提请公安追究其行政乃至刑事责任。
    展开
    收起
    2026-10-10 06:42:58
    回复
• 

  张建忠

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 你好，刚看到，这种情况首先评估你方损失，也就是由于阻拦导致的不能按时竣工交付的直接损失和间接损失，然后你可以另行起诉，也可以申请法院追加第三人进入施工单位提起的诉讼，明确你方诉讼请求，要求阻挡人承担侵权责任。具体可继续详细谈谈
    展开
    收起
    2026-10-10 06:49:10
    回复
  • 匿名 服务方：
    在吗？需要进一步咨询吗？
    展开
    收起
    2026-10-10 10:47:01
    回复
• 

  陆畅言

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 20″
    自动转换：可以在起诉的时候是就是主要项目整体交付延期嗯，造成的损失要求赔偿。
    展开
    收起
    2026-10-10 07:05:57
    回复
• 

  梁保军

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 您好，就您描述的情况，对方的行为涉嫌侵权，是应该承担相应责任 但是想办法解决，报警还要请警官中间调解达成一致才可以继续施工，将损失降低。
    展开
    收起
    2026-10-10 07:06:52
    回复
• 

  李晓轩

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 那就把你们的损失计算清楚，保留证据。然后去法院起诉阻碍施工的人员，要求赔偿你们的损失。最好在本地找一个专做工程纠纷的律师帮你们起诉。
    展开
    收起
    2026-10-10 07:10:21
    回复
• 

  陈娜

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 您提到的‘施工方已就此纠纷向人民法院提起诉讼’，具体是谁起诉谁？是咱们起诉他们侵权，还是他们起诉咱们欠钱/赔偿？前一个官司现在判了吗？法院在之前的判决里，有没有明确认定这2人‘阻工’的行为构成侵权？如果有，这个判决书咱们一定要拿来做证据，如果前次诉讼未涉及，可以以“财产损害赔偿纠纷”或“排除妨害纠纷”为案由，直接起诉这2名群众，要求赔偿停工期间的机械费、人工费等直接损失。
    展开
    收起
    2026-10-10 07:15:06
    回复
• 

  郭淑娇

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 民事责任 阻挠施工属于对施工方正常生产经营的妨害，可主张排除妨害、停止侵害，并就停工造成的实际损失（人员窝工、机械台班、管理费、赶工费等）主张赔偿。需注意：损失需有可量化的证据支撑，不能仅以“工期顺延”笼统主张。 行政责任 若行为扰乱单位秩序或构成寻衅滋事，可依据《治安管理处罚法》向公安机关报案，由公安机关处理。实践中这一步往往比直接起诉更快见效。 刑事责任（需达到程度） 一般阻挠施工多不构成犯罪。只有在聚众扰乱社会秩序、情节严重致使工作无法进行并造成严重损失，或存在毁坏设备、伤害人员等情形时，才可能涉及相应罪名。建议在答复中说明门槛，避免夸大。
    展开
    收起
    2026-10-10 07:32:17
    回复
• 

  李新宇

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 可考虑以“排除妨害纠纷”或“财产损害赔偿纠纷”起诉，请求判令停止阻挠行为并赔偿损失。若同时涉及与业主（政府方）的合同关系，注意区分对第三人的侵权之诉与对发包方的工期/费用主张，两者不宜混为一谈。 与发包方的关系要同步处理 既然项目其余部分已具备当年竣工条件，建议同步向发包方书面报送停工事实、停工起止时间及影响范围，争取工期顺延和相应费用确认，避免后续被追责逾期。
    展开
    收起
    2026-10-10 07:34:03
    回复
  • 李新宇 服务方：
    可以指导诉讼
    展开
    收起
    2026-10-10 07:48:23
    回复
• 

  夏虹

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 1.在阻碍行为发生之初就应该提起民事诉讼要求行为人不得实施阻碍行为，并同时申请行为保全。2.待实际损失确定后另行起诉要求行为人赔偿损失。
    展开
    收起
    2026-10-10 07:44:35
    回复
• 

  吕海

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 根据《中华人民共和国民法典》之规定，结合您介绍的基本情况考查，前述行为人应依其过错向你司承担侵权责任，即应赔偿你司各项损失，向你司道歉；建议你司以此为由提起诉讼。
    展开
    收起
    2026-10-10 07:47:23
    回复
• 

  秦惠芳

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 诉讼请求可以这样写：1. 判令二被告立即停止实施阻拦原告案涉项目施工的侵权行为，排除妨害；2. 判令二被告连带赔偿原告停工造成的经济损失（列明金额）；3. 本案诉讼费、保全费由被告承担。
    展开
    收起
    2026-10-10 07:48:53
    回复
• 

  张超

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 起诉时可以一并主张阻挠施工给你方完成的损失，损失的具体计算，可以按照迟延竣工交付期间工程款的贷款利息。
    展开
    收起
    2026-10-10 07:50:51
    回复
• 

  许家苗

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 29″
    自动转换：首先是报警的排除妨碍呀，这种组合通过法院是可以解决的，但是是法院速度，时间长了，首先是报警啊，不能影响施工，这就是办公秩序，工作秩序和工地的生产影响生产，让警察捡阻止，然后有纠纷，客人少，好像嫉妒。
    展开
    收起
    2026-10-10 07:51:35
    回复
• 

  何东华

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 您好！我个人观点结论:属于刑事案件，可以报警，属于寻衅滋事，无事生非，对企业造成的损失提起民事赔偿。
    展开
    收起
    2026-10-10 08:02:39
    回复
• 

  徐伟

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 阻挠人的行为主要需承担民事责任，情节严重时还面临行政及刑事风险： 民事侵权责任（赔偿损失、排除妨碍） 法律依据：根据《民法典》第一千一百六十五条，阻挠人因过错侵害贵司的施工权益并造成损害，必须承担侵权赔偿责任；同时根据《民法典》第二百三十六条，贵司作为施工权利人可请求其排除妨碍。 赔偿范围：阻挠人需赔偿贵司因其行为遭受的全部经济损失，包括：窝工费（人员工资）、机械设备闲置租赁费、材料保管损耗费、因工期延误导致的现场管理费用增加等。 贵公司目前。需要做的是固定证据，收集阻挠人的行为证据，由此导致贵公司损失的证据，以及施工日志等相关证据资料。然后提起诉讼。
    展开
    收起
    2026-10-10 08:06:09
    回复
• 

  张凤启

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 50″
    自动转换：您讲的这个情况您应该注意固定证据就是报警，因为报警的话能证明他人处理主攻啊，然后因为主公延期所造成的损失，那么就设计成长的，由对方来由组工人来承担，所以现在不是说起后续速速的问题，而是现在要固定证据证明是谁？从什么时候在什么地方，祖国了多少是造成了什么样的后果嗯。
    展开
    收起
    2026-10-10 08:27:18
    回复
  • 楼主：
    当时报警了，派出所来也是走过场没有怎么管
    展开
    收起
    2026-10-10 09:23:42
    回复 删除
• 

  张佳伟

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 首先，遇到这样的事情你应当第一时间报警处理，其次，对方恶意阻扰正常单位工作情节严重的可以追究对方寻衅滋事（行政处罚或者刑事犯罪）。
    展开
    收起
    2026-10-10 08:39:37
    回复
  • 匿名 服务方：
    当然你们也可以起诉对方。
    展开
    收起
    2026-10-10 08:39:56
    回复
• 

  陈光文

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 24″
    自动转换：哎，这个主要人的话是属于一种侵权行为的，那么你要起诉这个侵权人的话，要收集他的一个侵权事实的相关证据，包括你这边的一个损失，呃，也要提供证据就可以起诉他啊，这个赔偿损失。
    展开
    收起
    2026-10-10 08:41:33
    回复
• 

  田至栓

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 阻挠行为属于侵权，根据《民法典》第1165条，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。公司可向阻挠人主张因阻挠造成的实际经济损失，包括但不限于：停工期间的人工费、机械费、工期延误导致的违约金（如对业主的罚款）等。若阻挠人系共同侵权，需承担连带赔偿责任。
    展开
    收起
    2026-10-10 08:50:02
    回复
• 

  李国培

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 一、阻工人员需要承担的法律责任 （一）民事侵权责任（本案核心，你公司民事诉讼主张的方向） 二人无正当理由阻拦合法中标政府项目施工，属于故意侵权，侵害了你公司正常生产施工的民事权益 1. 停止侵害、排除妨碍：判令二人不得再到施工现场阻拦、干扰项目施工。后续如果还继续阻工，可以凭生效判决申请强制执行。 2. 赔偿全部实际经济损失 窝工人工费、设备闲置租赁费、现场管理成本； 工期顺延造成的逾期相关损失、增加的管理费； 因为项目延期验收交付产生的相关违约金、第三方索赔（有证据可以一并主张）。 损失金额往往需要在诉讼中申请司法鉴定评估停工损失。 3. 两名阻工人员属于共同侵权，对全部损失承担连带赔偿责任，你公司可以要求任意一人或者两人共同赔付全部损失。 （二）行政责任（可以同步报警） 持续无理阻拦施工、扰乱施工现场秩序，公安机关可以依据《治安管理处罚法》第 23 条，处以警告、罚款或者行政拘留。 很多工程阻工案件，边走民事诉讼，边持续报警，公安出警记录同时也会成为民事诉讼非常关键的证据。 （三）刑事责任（达到相应条件才触发） 如果情节严重，造成重大经济损失，有可能构成聚众扰乱社会秩序罪；如果是以阻拦施工的方式要挟索取财物，还可能构成敲诈勒索罪（单纯两人阻工一般很难直接认定刑事犯罪） • 刑事报案、追究刑事责任，不能代替民事起诉主张经济赔偿。 二、起诉的整体方案 （一）案由选择 一般选择：排除妨害纠纷 + 财产损害赔偿（侵权纠纷） 可以在同一个案件当中两项诉请一并提出：① 判令被告不得再实施阻碍施工的行为（排除妨害）；② 判令二被告连带赔偿你公司因停工、工期延误产生的全部经济损失。 （二）管辖法院 工程所在地基层人民法院（不动产施工项目，工程所在地法院管辖） （三）必备证据（这一类案件成败的关键） 1. 公司中标文件、施工合同、政府相关审批手续，证明本项目属于合法施工，你方有权进场正常施工 2. 现场录音、录像，证明是这两名人员到现场阻拦施工、不让施工，并且对方没有正当的权利基础 3. 多次报警回执、出警笔录、派出所的调解记录（非常核心证据） 4. 向街道、村委会、项目主管单位提交的协调沟通记录，证明已经多方协调，对方仍然持续阻工 5. 停工签证、现场停工台账、人员与机械设备进场合同、支付凭证，用来证明窝工、设备闲置损失 6. 工期延误、项目延期验收交付相关证明材料，用来证明整体项目顺延至次年，以及由此衍生的损失 （四）诉讼当中非常重要的策略：先予执行 • 政府重点项目，因为两人阻工长期停滞，起诉立案之后，你公司可以向法院申请先予执行，请求法院裁定责令二人立即停止阻工，保证项目可以先行恢复施工，避免损失继续不断扩大 • 先予执行，重点解决项目继续施工的问题；而最终停工损失金额，等到后续开庭、损失鉴定之后再做判决，二者分开处理，对于政府工程是非常常用的诉讼手段 （五）损失鉴定 很多窝工、工期延误损失很难直接凭现有材料算出精确金额，立案之后可以向法院申请委托第三方评估机构，对阻工造成全部停工损失做司法鉴定，鉴定意见是法院最终判决赔偿金额最核心依据。 三、补充实务要点 1. 不要采取暴力对抗的方式强行清场，尽量全程录像、持续报警，否则容易激化矛盾，甚至变成双方互殴，我方反而承担责任 2. 即便项目其余部分已经完工，仅仅局部工段被阻拦，由此造成整个项目整体交付延期，由此产生的合理损失，只要可以证明该延期结果和被告阻工行为之间存在因果关系，就可以向阻工的两个人主张赔偿 3. 项目属于政府中标项目，起诉的时候也可以同步向项目主管单位、属地政府反馈，借助政府多方协调，促成对方停止阻工、案件调解结案 四、精简版 两名人员无正当理由阻拦合法项目施工，构成共同侵权，需要承担停止妨害、连带赔偿经济损失的民事责任；情节严重还可治安处罚，达到标准还会涉及刑事犯罪。 贵司可以向工程所在地基层法院提起排除妨害、财产损害赔偿之诉，将两名群众列为共同被告，诉请判令二人停止阻工、连带赔偿窝工、设备闲置、工期延误造成的各项损失；立案后可申请先予执行，先行恢复施工，防止损失继续扩大。 案件核心在于收集中标审批材料、现场录像、多次报警笔录、停工损失相关证据，损失金额一般需要申请司法鉴定。
    展开
    收起
    2026-10-10 09:05:08
    回复
• 

  万中鑫

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 你好，他阻挡的目的是否明确，是否真实且适当，恶意阻挡或者存在敲诈目的，结合工程损失等证据，阻挡人涉嫌寻衅滋事罪或敲诈勒索罪。 建议及时报警取证，依法保障合法权益
    展开
    收起
    2026-10-10 09:20:53
    回复
  • 匿名 服务方：
    报警了，公安机关正常会有接警、出警处置该警情的记录，包括阻挠次数，情节，原有都是在考量范围内的。主要还是看阻挠理由是否充分、适当
    展开
    收起
    2026-10-10 09:56:59
    回复
• 

  郑晓华

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥1.29

  • 1. 民事侵权责任：二人无正当理由阻挠施工，属于侵权行为。贵司可起诉要求其停止妨害施工，并赔偿因停工产生的窝工、设备租赁、工期延误等经济损失。 2. 行政、刑事责任：多次恶意阻扰施工，扰乱单位正常生产经营秩序，可要求公安机关予以治安处罚；情节严重的，涉嫌破坏生产经营罪，可要求刑事立案。报警记录是关键证据。
    展开
    收起
    2026-10-10 10:02:25
    回复
• 

  刘剑

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    恶意阻挡施工的法律责任与应对 一、阻挡人承担的责任 1. 民事责任 停止侵害、排除妨害（《民法典》第236条） 赔偿停工损失：机械闲置费、窝工费、材料损毁等直接损失（第1165、1184条）二人共同侵权承担连带责任（第1168条）。 2. 行政责任 阻工扰乱单位秩序，依《治安管理处罚法》第23条可警告、罚款或拘留。每次阻工立即报警，既制止行为又固定证据。 3. 刑事责任（视情节） 纠集多人阻工、情节严重的，可能构成聚众扰乱社会秩序罪或破坏生产经营罪。 二、贵公司怎么起诉 1. 案由：排除妨害纠纷，诉请停止阻挡、排除妨碍、连带赔偿损失； 2. 管辖工地所在地或被告住所地基层法院； 3. 关键：起诉同时申请先予执行（《民事诉讼法》第109条），请求法院先行裁定责令被告不得阻工——避免"赢了官司、输了工期"，也阻断整体交付顺延的损失扩大； 4. 证据：中标通知书、施工许可证、报警记录、现场录像、监理日志、停工通知、机械租赁合同和费用凭证； 5. 多轨并行向发包人（政府部门）书面报告请求协调，同时报警走治安处罚程序。 提示：停工损失索赔对举证要求很高，损失证据从阻工第一天就要固定，否则排除妨害能赢、赔偿可能因证据不足被驳回。
    展开
    收起
    2026-10-10 20:08:33
    回复