0

收起购物车 全部清空

    0 选好了
    好律师> 合同范本> 建筑房地产 >工程承包合同
    分享到

    工程承包合同

    推荐 收藏

    价格: ¥3 .99 ¥399

    篇幅: 8

    9,345
    收藏
    2,054
    下载

    使用说明: 本合同供工程承包使用,包含工程概况、合同工期及工期延误、质量标准、工程款结算及支付、合同价格、施工准备、安全施工与检查、工程竣工验收及保修、现场代表、违约责任等。
    预览浏览模式: 文字预览 下载后效果预览

    工程承包合同

    发 包 人:                        

    注册登记号:

    住 所:

    法定代表人:

    承 包 人:

     注册登记号:

    住 所:

    法定代表人:                           

    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行

    第一条 工程概况 

    (一)工程名称: _________________________________

    (二)工程地点: _________________________________ ; 

    (三)工程范围:   ;(详见施工图纸内容); 

    (四)承包方式: _________________________________

    (五)材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。

    第二条 合同工期及工期延误 

    (一)开工日期: _________________________________ _________________________________ _________________________________ 日 ,竣工日期 _________________________________ _________________________________ _________________________________ 日,合同工期总天数 _________________________________ 天(以实际进场施工之日算起); 

    (二)由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款 _________________________________ 的违约金,算至验收合格之日;

    (三)因以下原因造成工期延误,工期相应顺延: 

    1.发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;

    2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款; 

    3.发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行; 

    4.设计变更或工程量增加; 

    5.非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过   小时; 

    6.不可抗力; 

    7.其他非因承包人原因造成停工累计超过 _________________________________ 小时。 

    (四)承包人在以上情况发生后 _________________________________ 日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后 _________________________________ 日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。 

    温馨提示: 该文书为.doc格式,推荐您使用word软件打开。文档字体及段落格式参见预览效果,下载后不会带有“好律师”水印,方便您的使用。

    您可能需要的相关文书

    • 好律师合同

      4页

      【建筑房地产】 ¥1.99

      房屋租赁合同

    • 好律师合同

      4页

      【建筑房地产】 ¥1.99

      房屋买卖合同

    • 好律师合同

      7页

      【建筑房地产】 ¥3.99

      小区租房合同

    • 好律师合同

      5页

      【建筑房地产】 ¥2.99

      店铺转让合同

    • 好律师合同

      6页

      【建筑房地产】 ¥2.99

      建筑安装工程施工合同

    需要律师为您量身起草?

    合同起草,就在“好律师”!

    平台统一定价 律师快速响应 服务高效规范

    查看详情

    热门法律知识

    • 关于工伤和人身损害的区别是什么?

    • 原告郑润鑫诉被告泌阳县建筑公司、中华联合财产保险股份有限公司驻马店中心支公司提供劳务者受害责任纠纷案

    • 劳务派遣三方法律关系解析

    • 合同工、正式工和临时工的区别

    • 2018公积金政策的内容是什么?

    大家正在问

    更多>
    花呗逾期
    【民间借贷】 13:38:23
    快递快件遗失
    【消费者维权】 12:18:10
    消费后觉得太多想减少购买量被拒
    【消费者维权】 11:09:26
    离婚咨询
    【结婚离婚】 11:04:07
    在同事名下购买公司限制性股票问题
    【其他】 10:43:55
    立即咨询
    平台推荐律师 更多>
    好律师将通过以下标准,择优对服务方进行推荐:
    1、积极回复文字问律师且质量较好;
    2、提供订单服务的数量及质量较高;
    3、积极向“业界观点”板块投稿;
    4、服务方黄页各项信息全面、完善。
    • 许晟博
      1
      执业年限:
      执业1年
      辽宁-大连
    • 刘洋
      执业年限:
      执业2年
      辽宁-盘锦-兴隆台
    • 孙贵荣
      执业年限:
      执业4年
      上海-上海

    热门服务

    00:00
    00:00
    挂断
    对方已挂断
    close

    好律师

    使用微信扫一扫×