好律师 > 专题 > 土地房产 > 典型案例 > 逾期交房479天 卖方应支付违约金吗 张家港房产官司律师曹辉

逾期交房479天 卖方应支付违约金吗 张家港房产官司律师曹辉

时间:2019-09-09 14:55:58 来源:好律师
收藏
0条回复

逾期交房479天 卖方房产公司应该支付违约金吗 张家港房产官司律师曹辉团队

张家港房产官司律师曹辉团队本案2大焦点,逾期交房479天 卖方房产公司应该支付违约金吗什么情况下商品房买卖合同可以行使抗辩权本案处理重点主要在于对抗辩权的理解与适用。抗辩权的行使是对抗违约行为的一种救济手段,在双务合同中,首先应根据双方签订的合同约定来确定双方的权利义务,本案历经两级法院二审裁判,请看详情:

张家港首席律师.jpg

 

周某诉重庆某房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷案

 

(一)张家港房产官司律师曹辉团队:基本案情

 

201077日,周某(乙方)与某公司(甲方)签订《重庆市商品房买卖合同》,该合同约定该商品房成交总金额为268672元,周某应于201077日支付房款255238元,余款13434元于2011730日前付清;某公司应在2011730日前将该房交付给周某,如逾期交房超过30日而周某要求继续履行合同的,合同继续履行,某公司应当自约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止按日向周某支付已付房款的万分之四的违约金。

 

同时合同第八条约定由于乙方原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:⑵乙方付清全部房款(包括按揭贷款及面积差异退补款)、付清政府部门规定的费用(包括大修基金、税费)、且无银行按揭欠款,方可进行房屋交接。

 

合同签订后,周某按照合同约定向被告某公司支付了房款和房屋专项维修金。20121120日,某公司通知原告周某去接房。2014312日,周某向被告某公司交付了余款。

 

另查明,在合同履行过程中,某公司的原法定代表人李某强(亦为重庆某城市建设(集团)有限公司的时任董事长)及股东李某因涉嫌串通投标罪被重庆市长寿区公安局立案侦查。20115月,某公司的财务资料、银行账户以及包括部分项目在内的资产先后被查封、冻结或扣押,后某小区建设工程停工。

 

201257日,重庆市长寿区公安局解除了对某公司银行帐户的强制措施。20121119日,某公司通过了其建设的小区第10幢楼的重庆市建设工程竣工验收备案以及建设工程消防竣工验收备案。

 

后周某起诉要求某公司向其支付逾期交房479天的违约金51477.55元,而某公司认为根据双方合同第八条规定的约定,交房的条件是周某应该先付清全部房款且无按揭欠款方可进行房屋交接,即原告有先履行义务,故不同意支付逾期交房违约金。

 

(二)张家港房产官司律师曹辉团队:裁判结果

 

重庆市长寿区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十七条、第一百零七条之规定,

 

判决:驳回原告周某的诉讼请求。

 

重庆市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定,判决:驳回上诉,维持原判。

 

(三)张家港房产官司律师曹辉团队:典型意义

 

长寿区人民法院审理后认为,原告周某与被告某公司签订的《重庆市商品房买卖合同》合法有效。该合同第八条第二款约定了周某需付清全部房款、付清政府部门规定的费用且无银行按揭欠款方可进行房屋交接,由于周某2014312日才付清房屋余款13434元,且未提交相关证据证明某公司拒绝其履行付款义务,故一审法院驳回了原告周某的诉讼请求。

 

周某对一审判决不服,上诉至重庆市第一中级人民法院,提出本案属于同时履行的合同,购房者没有先履行合同的义务,在看见所购小区的房屋停工停建,某公司董事长李某强被刑事调查,帐户被查封的情况下,有理由怀疑某公司无法按期交房,可以单方面行使不安抗辩权,中止房屋尾款的交付。

 

二审法院认为,双方签订的购房合同第八条第二款表达的含义为合同履行有先后顺序,乙方先付清所有合同价款,甲方才履行交房义务。周某称在合同约定的房款交付日期之前,发现某公司财务资料、银行账户以及包括部分项目在内的资产先后被查封、冻结或扣押等不能按期交房的情况出现时,未及时与对方沟通核实,在未通知对方的情况下就自行中止了合同的履行,不符合不安抗辩权的行使条件和履行规范。

 

而某公司在未收到周某支付的全部价款之前,可以行使先履行抗辩权,有权利不履行交房义务。

 

本案处理重点主要在于对抗辩权的理解与适用。

 

具体到本案中,一、二审法院审理思路基本一致,抗辩权的行使是对抗违约行为的一种救济手段,在双务合同中,首先应根据双方签订的合同约定来确定双方的权利义务,本案中,某公司未按合同约定的时间向周某交付房屋是事实,但合同中明确约定周某应付清全部房款等费用后,方可进行房屋交接,即周某应该先履行付款的义务,某公司才履行交房的义务。

 

同时,周某在庭审中称其到某公司履行义务,其售房部已关门,但并无证据提交,且如其不能直接履行义务,也可采取其他方式履行付款的义务,如提存等方式。

 

另外,周某在二审中提出其是行使不安抗辩权,但根据上述法律规定,周某发现某公司当时具有不能按期交房的可能性,未及时与对方沟通核实,在未通知对方的情况下就自行中止了合同的履行。不符合不安抗辩权的行使条件和履行规范,其不安抗辩权不能成立。故某公司不应向周某支付违约金。

 

(四)张家港房产官司律师曹辉团队:法条链接:

 

《民事诉讼法》第六十四条 证明责任和职权探知。

当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。

 

《民事诉讼法》第一百七十条 二审裁判

第二审人民法院对上诉案件,经过审理,按照下列情形,分别处理: (一)原判决、裁定认定事实清楚,适用法律正确的,以判决、裁定方式驳回上诉,维持原判决、裁定;

 

《合同法》第四十四条依法成立的合同,自成立时生效。

 

法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定。

 

《合同法》第六十七条规定,当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。

 

《合同法》第六十八条规定,应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:

(一)经营状况严重恶化;

(二)转移财产、抽逃资金,以逃避债务;

(三)丧失商业信誉;

(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的,应当承担违约责任。

 

张家港房产官司律师曹辉团队:《合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。




声明:

1、以上内容来源于法律人士的投稿,目的在于分享更多法律信息;如内容涉及侵犯您的知识产权或其他合法权利,请发送邮件至:kefu@haolvshi.com.cn ,我们将第一时间予以核实和处理。

2、本平台提供的相关信息仅供参考,您在使用时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您应自行承担因使用前述资料信息而产生的风险及责任。

3、好律师网:律师在线咨询,人工智能法律,24小时专业自助律师服务平台。找律师写合同、打官司,律师24小时提供服务,请上好律师网www.haolvshi.com.cn

收藏
0条回复

评论()

您还可以输入140

加载更多

相关文章推荐

加载更多

您可能关心的问题

更多 >
二房东收完房租后消失了,我这有他得身份证复印件以及手写合同
【房屋租赁】 11:19:34
回迁房买卖
【房屋购买】 昨天 15:35:14
房屋合同还没到期 房东要求涨价
【房屋租赁】 昨天 10:51:35
房屋拆迁问题
【房屋拆迁补偿】 2019-10-16 16:31:31
情况一:房地产开发商在消费者正式微信选房前,只公布了房源的均价,没有公布每套房源的具体单价和总价,直到正式微信选房开始前10分钟才公布每套房源的具体价格,导致消费者选房时仓皇选错了房子。 情况二:微信选房时,开发商实际开始选房时间与开发商消费者选房确认书上约定的时间推迟了30分钟。 请问以上两种情况是否构成欺诈行为,谢谢
【房屋购买】 2019-10-16 15:13:53
立即咨询
合同文书推荐 更多 >
  • 房产中介房屋租赁合同

    【合同文书】 ¥1.99
  • 民间房产抵押借款合同

    【合同文书】 ¥2.99
  • 房产测绘合同

    【合同文书】 ¥3.99
  • 房产租赁契约

    【合同文书】 ¥2.99
  • 房产评估申请书

    【合同文书】 ¥0.99
  • 房产抵押贷款合同

    【合同文书】 ¥2.99
专长律师推荐 更多>
好律师将通过以下标准,择优对服务方进行推荐:
1、积极回复文字问律师且质量较好;
2、提供订单服务的数量及质量较高;
3、积极向“业界观点”板块投稿;
4、服务方黄页各项信息全面、完善。
  • 程伟
    执业年限:
    执业1年
    湖南
  • 陈宇峰
    1
    执业年限:
    执业1年
    江苏-常州-新北
  • 陈相伟
    执业年限:
    执业1年
    河南-驻马店-驿城

热门服务

  • 我要投稿
close

好律师

使用微信扫一扫×

使用微信扫一扫×