好律师 > 专题 > 工程建筑 > 政策法规 > 建筑工程按索赔要求不同分为哪几类?索赔的时效是多久
建筑工程按索赔要求不同分为哪几类?建筑工程索赔的时效是多久?工程建设索赔通常是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。接下来小编带您了解建筑工程索赔的相关知识。
建筑工程按索赔要求不同分为哪几类?
按索赔要求分类
工期索赔即要求发包人延长工期,推迟竣工日期。
费用索赔即要求发包人补偿费用损失,调整合同价格。
按索赔所依据的理由分类
合同内索赔即索赔以合同条文作为依据,发生了合同规定给承包人以补偿的干扰事件,承包人根据合同规定提出索赔要求。这是最常见的索赔。
合同外索赔指工程过程中发生的干扰事件的性质已经超过合同范围。在合同中 找不出具体的依据,一般必须根据适用于合同关系的法律解决索赔问题。
道义索赔指由于承包人失误(如报价失误、环境调查失误等),或发生承包人应负责的风险而造成承包人重大的损失。
按索赔的处理方式分类
单项索赔单项索赔是针对某一干扰事件提出的。索赔的处理是在合同实施过程中,干扰事件发生时,或发生后立即进行。它由合同管理人员处理,并在合同规定的索赔有效期内向发包人提交索赔意向书和索赔报告。
总索赔又叫一揽子索赔或综合索赔。这是在国际工程中经常采用的索赔处理和解决方法。一般在工程竣工前,承包人将工程过程中未解决的单项索赔集中起来,提出一份总索赔报告。合同双方在工程交付前或交付后进行最终谈判,以一揽子方案解决索赔问题。
建筑工程索赔的时效是多久:
建设工程施工合同索赔是指在合同履行过程中,由于发包人(业主)的原因或其他原因致使承包人在工程施工过程中付出了额外的费用或造成了损失,承包人要求发包人补偿费用或赔偿损失的行为。引起索赔的原因,即为索赔事件。建设工程施工合同索赔时效,是指施工合同履行过程中,索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的,视为放弃索赔权利,其索赔权归于消灭的合同法律制度。约定的期限即索赔时效期间,一般为28天。该种索赔时效,属于消灭时效的一种。
索赔时效的规定,见诸于各类合同范本中。如建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》(GF一1999-0201)通用条款36.2条规定:"索赔须在索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知";《三峡土建安装工程施工承包合同通用条款》66.2条规定:"索赔应在索赔事件发生并造成损失后28天内,向合同监理单位提交索赔的书面意向通知,任何未在约定的期限内,提交索赔的书面通知,均可视为受害方放弃索赔的主张";国际咨询工程师联合会编写的土术工程施工合同条件1987年第四版(FIDIC条款)53.1条也规定:"承包商的索赔应在引起索赔的事件第一次发生之后28天内,将它的索赔意向通知工程师"353.4条同时规定:"如果承包商未能遵守规定,它有权得到的有关付款将只能由工程师核实估价。"
建筑工程索赔的程序:
当合同当事人一方向另一方提出索赔时,除了要有正当的索赔理由,和有效证据外,还必须遵守约定的索赔程序。以承包商的索赔为例:
首先,承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知。
其次,发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
第三步,工程师审核承包人的索赔申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
第四步,当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
第五步,工程师与承包人谈判达不成共识,工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见,然后报送业主并相应通知承包人。
第六步,发包人审批工程师的索赔处理证明。
最后一步是:承包人是否接受最终的索赔决定。
当然,承包人未能按合同约定履行自己的各项义务,或发生错误给发包人造成损失的,发包人也可按上述时限向承包人提出索赔。
法律依据:
建设工程价款结算暂行办法第十四条
以上是“建筑工程按索赔要求不同分为哪几类?建筑工程索赔的时效是多久”的相关信息,想了解更多相关知识请关注好律师网工程建筑法律专题栏目。
声明:
1、以上内容来源于法律人士的投稿,目的在于分享更多法律信息;如内容涉及侵犯您的知识产权或其他合法权利,请发送邮件至:kefu@haolvshi.com.cn ,我们将第一时间予以核实和处理。
2、本平台提供的相关信息仅供参考,您在使用时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您应自行承担因使用前述资料信息而产生的风险及责任。
3、好律师网:律师在线咨询,人工智能法律,24小时专业自助律师服务平台。找律师、写合同、打官司,律师24小时提供服务,请上好律师网www.haolvshi.com.cn
承包”准确的说应是“承包经营管理”,是指企业与承包者间订立承包经营合同,将企业的“经营管理权”全部或部分在一定期限内交给承包者,由承包者对企...
一、工程拆除施工的要求是什么?根据最新的《建筑拆除工程安全技术规定》JGJ147-2016之规定,拆除施工应遵守下列规定。1.拆除工程施工前...
建设工程施工合同纠纷案件 张家港工程合同律师曹辉团队张家港工程合同律师曹辉团队:建设工程施工合同纠纷案,建设工程施工合同纠纷案件,建设工
不同工程项目对管理人员的要求也不尽相同,因此住建部设立了一级、二级建造师等一系列执业资格证书,以适应施工管理的实际需求,提高施工队伍的质量。...
在建设工程施工项目中,经常出现承包人与实际施工人存在不同程度分离的情况,涉及内部承包、挂靠与转包等问题。本文将从相关法律规定及司法案例出发,...
张家港工程合同律师 曹辉团队 无书面合同 施工工程价款争议案例张家港工程合同律师曹辉团队:本案是典型的无书面合同施工工程案例,引发工程价款纠
包工头无资质 发包商需承担违约责任吗 张家港律师曹辉团队张家港律师曹辉团队:请看案例,合同无效,利息和违约金有效吗?因包工头无资质,导致
近日,乐清法院柳市法庭成功化解一起因建筑钢管高空坠落致使车辆受损的赔偿纠纷案件。案情简介:2022年5月初的一天晚上,郑某停放在道路停车位上...
加载更多