好律师 > 专题 > 合同制度 > 政策法规 > 案例:合同违约金约定过低,如何处理?
规则】合同违约金约定过低,实际损失无法确定情况下的违约金调整规则。
【规则描述】双方当事人在合同履行过程中,一方存在违约行为时应当按照合同约定向对方支付违约金,当违约金约定过低,守约方请求增加违约金时,如果实际损失具体金额在案件审理中难以确定,违约金调整应当兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则和诚实信用原则予以衡量,进而确定违约金调整标准。 王浩诉沈阳中冶溪湖置业有限公司商品房销售合同纠纷案 审理法院:沈阳市皇姑区人民法院 案
由:商品房销售合同纠纷 裁判日期:2019年04月29日 问题提示 合同违约金约定过低,实际损失无法确定情况下的违约金调整规则 案件索引 2019-04-29|沈阳市皇姑区人民法院|一审|(2019)辽0105民初第4573号| 关键词 民事 违约金过低 实际损失 调整规则 基本案情 原告王浩诉称:
1、请求判令被告支付延期办证违约金35,323元(违约金计算期限为自2015年7月3日至2019年3月20日);
2、诉讼费由被告承担。
事实与理由:原告在被告处购买房屋并全额交付了购房款,原告办理房屋入住手续后,由于被告原因造成原告迟迟未取得房屋产权证书,故请求法院判令被告支付逾期办理房产证违约金。 被告沈阳中冶溪湖置业有限公司辩称:沈阳市皇姑区政府委托我公司承包该楼盘的开发建设,并签订了委托代建合同,虽然我公司是商品房买卖合同的相对方,但是合同从房屋定价到销售时间及物业公司的选聘,我公司均无法决定,相当于为政府代卖的房屋。
根据《房屋买卖合同》第十五条约定,如果因政府拆迁不利的工作原因,导致逾期办证,我公司不承担违约责任;我公司买的时候是净地,皇姑区政府承诺开工后两个月将拆迁户清理完毕,但是到现在还有拆迁户没有搬走,导致现在无法办理产权手续,正好符合合同约定的情形,我公司不应该承担责任。即便认定我公司承担违约责任,我也认为原告要求按照购房款的日万分之一计算违约金过高,合同约定的是总房款的万分之一计算违约金,因此请求法院调整违约金。
声明:
1、以上内容来源于法律人士的投稿,目的在于分享更多法律信息;如内容涉及侵犯您的知识产权或其他合法权利,请发送邮件至:kefu@haolvshi.com.cn ,我们将第一时间予以核实和处理。
2、本平台提供的相关信息仅供参考,您在使用时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您应自行承担因使用前述资料信息而产生的风险及责任。
3、好律师网:律师在线咨询,人工智能法律,24小时专业自助律师服务平台。找律师、写合同、打官司,律师24小时提供服务,请上好律师网www.haolvshi.com.cn
案例 孙女士在一家私营企业打工近一年了,单位一直不肯和她签订劳动合同,最近还以效益不好为由
职工在工作期间有更好发展空间或者好的岗位时,可以主动提出离职,解除双方之间的劳动关系。经过协商一致,单位给办理离职手续,出具解除劳动合同证明...
在中介提供的很多关于房屋买卖合同的格式条款中,中介通常将违约金约定为总房价的20%。很多人以为违约金最多
1、租赁合同无效的,装修物处理如下: 《解释》第9条承租人经出租人同意装饰装修,租赁合同无效时,未
债权是否真实合法 债权人负举证责任 张家港合同纠纷律师曹辉团队张家港合同纠纷律师曹辉团队:本案出现两种分歧意见,判断债权债务关系是否真实
开发商应该按照约定的时间交付房屋,这是开发商的主要义务。 如果开发商没有按期交房,买受人可以根据不
供用电合同是供电人向用电人供电,用电人支付电费的合同。供用电合同根据用电人的需要和电力可供量订立
答:损失包括直接损失和间接损失,直接损失就是指违约行为造成的直接财产的减少,如标的物的灭失、减少、毁损等
加载更多